Naam: “NIKO BUILDING
Adres maatschappelijke zetel: Watermolenweg 31, 9260 Wichelen
BTW : 0733.673.950
Algemene voorwaarden
- TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Al onze werkzaamheden bij NIKO BUILDING SRL worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Elke afwijking of wijziging van deze voorwaarden is ongeldig, tenzij deze schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen is aanvaard.
1.2. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van onze aanbiedingen. De klant wordt geacht er kennis van te hebben genomen en alle clausules te hebben aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele aankoopvoorwaarden.
- AANBIEDINGEN – OFFERTES – TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT
2.1. Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en andere informatie die aan de klant worden verstrekt, vormen geen offertes en zijn slechts geldig ter informatie.
2.2 Door een offerte te aanvaarden, aanvaardt de klant gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden, die hij verklaart te kennen en na te leven.
2.3. De geldigheidsduur van onze offertes staat vermeld in de offerte. Een offerte die niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, is voor ons niet meer bindend.
2.4. Eventuele wijzigingen in de loop van de werkzaamheden moeten schriftelijk worden voorgesteld en aanvaard. Indien dit in dit geval leidt tot een vermindering van het bedrag van het contract, is ons automatisch een schadevergoeding verschuldigd van 10% van deze vermindering bij wijze van winstderving.
2.5. De documenten die het voorwerp uitmaken van onze offerte zijn strikt vertrouwelijk; ze mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld.
Ze mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld en er mag geen gebruik van worden gemaakt. Berekeningen, projecten, monsters, modellen en tekeningen blijven onze exclusieve eigendom.
- PRIJZEN
3.1. De prijzen van NIKO BUILDING SRL zijn, tenzij anders vermeld, altijd exclusief BTW, die altijd door de klant betaald moet worden.
3.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen, geldend op het moment dat de klant uitdrukkelijk de bestelling plaatst, van inkoopprijzen, lonen, sociale of publieke lasten, vracht, belastingen, rechten en andere heffingen.
vracht, verzekeringspremies en andere kosten. Alle belastingen, zoals milieubelastingen of andere heffingen zoals verpakkings-, laad- en los- en transportkosten, zijn voor rekening van de klant.
- LEVERTIJDEN
4.1. De in het contract vastgelegde uitvoeringstermijnen worden verlengd
– als het werk van de aannemer vertraging heeft opgelopen door andere ambachten of door de opdrachtgever
de opdrachtgever;
– als de opdrachtgever in de loop van het werk tot belangrijke wijzigingen besluit;
– als de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd door de klant;
– als de toepassing van nieuwe sociale of andere wettelijke bepalingen ertoe leidt dat het werk moet worden verlengd.
uitbreiding van het werk.
4.2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging van enkele dagen ten opzichte van de leveringsdatum en zijn niet gehouden tot enige schadevergoeding. Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot een boete indien dit uitdrukkelijk werd bedongen bij het plaatsen van de bestelling en indien de klant ook de realiteit en de omvang van de geleden schade heeft bewezen. Deze boete kan in geen geval meer bedragen dan een twintigste van het bedrag van het gedeelte van de bestelling dat te laat werd besteld.
4.3. Elke vertraging, ongeacht de duur ervan, die wordt veroorzaakt door overmacht, geeft ons het recht om de uitvoering van het contract op te schorten voor de duur van de verstorende gebeurtenis. Omstandigheden die onvoorzienbaar zijn voor de partijen en die de uitvoering van het contract redelijkerwijs onmogelijk maken, bijvoorbeeld stakingen, vertragingen in de levering door de leverancier, oorlog, brand, explosies, overstromingen, atmosferische omstandigheden, natuurrampen en gebeurtenissen die van invloed zijn op vervoermiddelen, worden beschouwd als gevallen van overmacht.
- UITVOERING VAN HET WERK
5.1. De werkzaamheden worden door NIKO BUILDING SRL uitgevoerd op werkdagen en tijdens de uren die door de geldende sociale wetgeving worden voorgeschreven. Overuren worden berekend in overeenstemming met de geldende sociale wetgeving.
5.2. De klant zal ons, zowel tijdens de onderhandeling als tijdens de uitvoering van het contract, op eigen initiatief, alle nodige informatie verstrekken over de technische omgeving en de precieze behoeften van het bedrijf die nodig zijn voor de uitvoering van het werk.
5.3. De installatie van toegangswegen en -terreinen gebeurt door de klant, op zijn kosten en onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De klant moet ons op de hoogte brengen zodra deze werken voltooid zijn, zodat wij ons personeel kunnen sturen en tijdig met de werken kunnen beginnen.
- ANNULERING VAN HET CONTRACT
6.1. De klant heeft het recht om een bevestigde bestelling niet uit te voeren. Elke bestelling die door de klant wordt geannuleerd voordat het werk is begonnen, geeft echter aanleiding tot de betaling door de klant van een forfaitair bedrag dat overeenkomt met 30% van de totale overeengekomen prijs, ter compensatie van de gemaakte kosten en de geleden schade.
6.2. Bij annulering in de loop van de werken worden de betaalde voorschotten door ons behouden als forfaitaire schadevergoeding.
- AANVAARDING VAN HET WERK
7.1. Onze werken en leveringen worden gegarandeerd gedurende één jaar vanaf de definitieve oplevering. Deze garantie gaat uit van normaal gebruik. Ze wordt teruggebracht tot zes maanden als de installatie dag en nacht in bedrijf is.
7.2. Zodra het werk is voltooid, moet de klant het werk voorlopig aanvaarden.
Kleine onvolkomenheden of onvoltooide afwerkingen waarvan de waarde minder dan 10% van de totale kostprijs van het werk bedraagt, kunnen in geen geval ingeroepen worden om de voorlopige oplevering te weigeren. In dat geval hoeft de projecteigenaar slechts het bedrag van het aanvaarde werk te betalen en worden eventuele tekortkomingen binnen een maand verholpen.
Als de eigenaar van het project niet aanwezig is of zich niet geldig laat vertegenwoordigen op deze oplevering binnen 15 dagen nadat het verzoek naar hem is verzonden, wordt de voorlopige oplevering geacht te zijn verkregen na afloop van de bovengenoemde periode van 15 dagen.
De voorlopige oplevering impliceert de goedkeuring door de bouwheer van het opgeleverde werk en sluit elk verhaal van de bouwheer uit voor zichtbare gebreken.
Werken die in staat van oplevering worden bevonden, worden, tot bewijs van het tegendeel, vermoed in staat van oplevering te zijn op de opleveringsdatum of op de datum van de feitelijke oplevering die de aannemer in zijn opleveringsaanvraag heeft vermeld.
De definitieve oplevering gebeurt na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.
- GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud, normale slijtage, foutief of onhandig gebruik van het materiaal, nalatigheid, kwaad opzet of gebrek aan toezicht, of herstellingen of interventies uitgevoerd door een derde.
We zijn ook vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, waterschade of als gevolg van meteorologische gebeurtenissen. Reparaties die worden uitgevoerd aan bestaande installaties die niet voldoen aan de huidige wetgeving vallen niet onder de bovengenoemde garantieperiode.
8.2. De garantie is beperkt tot de kosteloze vervanging, kosteloze herstelling of terugbetaling, naar onze keuze, van het defecte onderdeel.
8.3. Indien de klant ons een materiaal oplegt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een specifiek fabricageproces, zijn wij ontheven van alle aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door de keuze van het genoemde materiaal of proces.
- KLACHTEN
9.1. Klachten in verband met conformiteit en zichtbare gebreken moeten binnen acht dagen na de datum van voorlopige oplevering per aangetekende brief worden ingediend.
9.2. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek door de klant worden ingediend.
- FACTURATIE – BETALINGEN
10.1. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De niet-betaling of laattijdige betaling van het geheel of een deel van een factuur heeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het volgende tot gevolg
– een verhoging van het verschuldigde bedrag met 1% per maand bij wijze van nalatigheidsintrest, zonder dat dit bedrag evenwel lager kan zijn dan € 25;
– een schadevergoeding van 10% per jaar van het verschuldigde bedrag, zonder dat dit bedrag echter lager kan zijn dan € 125.
Indien de facturen van NIKO BUILDING SRL op de vervaldag onbetaald blijven, heeft NIKO BUILDING SRL het recht, mits dit schriftelijk (per gewone post of e-mail) wordt meegedeeld, om alle resterende leveringen, werkzaamheden of diensten op te schorten tot de volledige betaling van het verschuldigde saldo, zelfs als deze betrekking hebben op andere bestellingen. De klant die in gebreke blijft met de betaling heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij lijdt als gevolg van een dergelijke opschorting.
10.2. Facturen kunnen enkel worden betwist binnen de acht dagen na factuurdatum. Indien dit niet het geval is, kan de vordering die voortvloeit uit deze facturen niet worden betwist.
10.3 In geval van facturatie door een onderaannemer aan NIKO BUILDING SRL, moet voor elke site/opdracht een afzonderlijke factuur opgesteld worden en naar NIKO BUILDING SRL gestuurd worden.
In geval van goede uitvoering verbindt NIKO BUILDING SRL zich ertoe deze facturen binnen 60 dagen te betalen. In geval van klachten over de facturatie, moeten deze onmiddellijk per brief aan de onderaannemer gemeld worden.
- TOEPASSELIJK RECHT – ARBITRAGE – JURISDICTIE
11.1. De ongeldigheid of onverbindendheid van één of meerdere clausules heeft niet de ongeldigheid of onverbindendheid of ontbinding van het contract tot gevolg.
De partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw de ongeldige of onwerkzame clausules te vervangen door andere die, voor zover mogelijk, dezelfde functie vervullen.
11.2 NIKO BUILDING SRL verklaart dat alle informatie over klanten vertrouwelijk wordt behandeld.
NIKO BUILDING SRL garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens door haar servers met wachtwoorden te beveiligen. Bij het gebruik van de gegevens respecteert NIKO BUILDING SRL de geldende Belgische en Europese wetgeving.
Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van haar activiteiten en worden alleen voor dit doel uitgewisseld met derden. De klant kan op elk moment zijn gegevens raadplegen en ze laten aanpassen of verwijderen.
11.3. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, zelfs indien een van de partijen bij de overeenkomst een buitenlandse nationaliteit heeft.
11.4. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde zijn bevoegd voor alle geschillen waartoe de overeenkomst aanleiding kan geven. Deze bevoegdheidsclausule heeft voorrang op die van de klant(en)/onderaannemer(s).
